«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем




Скачать 383.88 Kb.
Название«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем
страница1/4
Дата публикации06.05.2016
Размер383.88 Kb.
ТипДокументы
edushk.ru > Право > Документы
  1   2   3   4
Договор бытового подряда на строительство жилого дома № П-____-08-1

«2» ноября 2007 г. г. Санкт - Петербург

ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем "Подрядчик",

в лице генерального директора Клочко А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. _________________________________, паспорт ____ номер ______ выдан ___________________________________________________________, код подразделения ______________, зарегистрирован по адресу: _____________________________________ ____________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами

выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома, площадью 128.40

кв.м (далее по тексту «Объект»), серия дома 8, на земельном участке, принадлежащем

Заказчику на основании договора аренды части земельного участка от 2.11.2007 № А-___-1 в соответствии с согласованной сторонами проектно-сметной документацией
(Приложение №1 «Расчет договорной цены», Приложение № 2 «Паспорт дома», которые
являются неотъемлемой частью данного договора).

  1. Подрядчик осуществляет строительство индивидуального жилого дома из материалов
    производства ООО «ДСК «Славянский» (196608 Санкт -Петербург, г. Пушкин,
    Автомобильная ул., дом 3, литер. Б, ОГРН 5067847184026, ИНН 7838359432, КПП
    782001001). Указанное условие признается сторонами в качестве существенного.

  2. Цена договора составляет 3 595 200.00 (Три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч
    двести рублей), из которых:

3 085 200.00 руб. НДС не облагается.

510 000.00 руб. в т.ч. НДС (18%) 77 796.61 руб.

  1. Перечень работ, их стоимость, перечень оборудования указаны в Приложении № 1
    «Расчет договорной цены», которое подписывается Сторонами одновременно с
    подписанием настоящего договора.

  2. Подрядчик гарантирует соответствие качества применяемых материалов и выполнение
    работ требованиям государственных стандартов (Государственный стандарт РФ ГОСТ Р
    52059-2003 "Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других
    построек. Общие технические условия", принятый Постановлением Госстандарта РФ от
    28 мая 2003 г. N 162-ст) и других нормативных документов.

  3. Заказчик в течение 260 (двухсот шестидесяти) дней после подписания настоящего
    договора уплачивает денежные средства в размере 60 % цены договора, что составляет 2
    157 120.00 (Два миллиона сто пятьдесят семь тысяч сто двадцать рублей) путем
    перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в том числе сумма в
    размере 510 000.00 руб., с учетом НДС (18%) - 77 796.61 руб.

  4. Заказчик в течение 330 (трехсот тридцати) дней после подписания настоящего договора
    уплачивает денежные средства в размере 35 % цены договора, что составляет 1 258 320.00
    (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей) путем
    перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. НДС не облагается.

  5. Окончательный расчет в размере 5 % цены договора, что составляет 179 760.00 (Сто
    семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят рублей), производится в течение 10 дней
    после приемки выполненных по договору работ путем перечисления денежных средств на
    расчетный счет Подрядчика. НДС не облагается.

9. Подрядчик обязуется начать работы, предусмотренные договором, в течение 90
(Девяноста) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

10. Подрядчик обязуется окончить работы, предусмотренные договором, до 01.11.2008
года.

  1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п.п. 6 и 7 данного
    договора, срок начала и окончания работ по настоящему договору отодвигается
    соразмерно времени такой задержки без взимания штрафных санкций с Подрядчика.

  2. Подрядчик вправе для исполнений условий настоящего договора без согласования с
    Заказчиком заключать договоры субподряда с третьими лицами, принимать результаты
    выполненных работ, подписывать Акты формы КС-2, КС-3, а также иные необходимые
    документы.

  3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного в пунктах 6,7,8
    настоящего договора, последний уплачивает Подрядчику единовременную неустойку в
    размере 2 % от цены договора, а также пени за каждый день просрочки исполнения
    обязательства из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы
    задолженности за каждый день просрочки.

  4. В случае нарушения своих обязательств по договору Подрядчик несет ответственность
    в соответствии с действующим законодательством РФ.

  5. В случае пропуска Заказчиком срока исполнения обязательства, предусмотренного п.п.
    6 или 7 настоящего договора в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты, когда такое
    исполнение должно было наступить, договор подлежит расторжению в соответствии с
    действующим законодательством Российской Федерации.

  6. Индивидуальный жилой дом, построенный в соответствии с настоящим договором,
    принимается Заказчиком по акту приема - передачи в течение 5-дней с момента получения
    Заказчиком письменного уведомления о готовности его к передаче.

  7. В случае изменения адреса регистрации или проживания, паспортных данных, иных
    сведений имеющих значение для настоящего договора, на Заказчике лежит обязанность
    уведомить Подрядчика в письменном виде в течение 10-ти дней с момента таких
    изменений. Риск неуведомления или несвоевременного уведомления о таких изменениях
    лежит на Заказчике. При неисполнении Заказчиком данной обязанности реквизиты,
    указанные в тексте настоящего договора, считаются достоверными, а соответствующие
    уведомления, сообщения, предписания, направленные по указанному в договоре адресу -
    полученными.

  8. С момента подписания Сторонами акта приема - передачи, а в случае неявки Заказчика
    для подписания акта при условии его уведомления надлежащим образом в соответствии с
    п. 16 данного договора- с даты, указанной в таком уведомлении, Объект считается
    принятым Заказчиком и все бремя содержания Объекта, а также риск случайной гибели
    или повреждения переходят на Заказчика.

  9. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи
    акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. С данного момента риск
    случайной гибели или повреждения Объекта переходят на Заказчика.

20. Претензии Заказчика на неудовлетворительное качество выполненных работ
предъявляются Подрядчику, осуществлявшему строительство индивидуального жилого
дома, и могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, который составляет 2
(Два) года с момента подписания акта приема-передачи, при условии соблюдения
Заказчиком правил эксплуатации. Несоблюдение правил эксплуатации влечет утрату
гарантийных обязательств.

  1. Условия гарантии изложены в Приложении № 2 «Паспорт дома», которое является
    неотъемлемой частью договора.

  2. Стороны подтверждают, что настоящий договор бытового подряда заключен в
    соответствии с Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации
    (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1025 с изменениями от 2
    октября 1999 г., 30 сентября 2000 г., 1 февраля 2005 г.).

23. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего договора Подрядчик
предоставил Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе,
ее видах и об особенностях, о стоимости и форме оплаты, а также сообщил Заказчику по

его просьбе все другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Заказчик подтверждает, что заключил настоящий договор, обладающий всеми свойствами, которые имел ввиду Заказчик.

24. Стороны освобождаются от ответственности в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, блокад, эмбарго, актов
государственных органов любого уровня, делающих невозможным исполнение
настоящего договора полностью или частично.

  1. Все дополнительные условия, возникшие после подписания настоящего договора,
    оформляются сторонами письменно в виде дополнительного(ых) соглашения(ий), которые
    будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.

  2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае
    невозможности достижения результата - в соответствии с действующим
    законодательством РФ.

Приложения:

  1. Приложение №1: Расчет договорной цены на 1 (одном) л.

  2. Приложение №2: Паспорт дома.

^ Реквизиты сторон:

Заказчик:

Подрядчик:

ООО «Индивидуальное строительство»

Юр. адрес: 194044 Санкт-Петербург,

Большой Сампсониевский пр., д. 63 лит.А.

ИНН 7802396007, КПП 780201001,

ОГРН 1077847460140

Р/сч 40702810000050000060

в Филиале С-Петербург

«НОМОС-БАНКа» (ОАО) г.Санкт-

Петербург

к/сч 30101810200000000720, БИК

044030720

^ ОКПО 80574637, ОКАТО 40265561000

ОКФС 34, ОКОПФ 65.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору бытового подряда № П-____-08-1 от «2» ноября 2007 г.

^ РАСЧЁТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

«2» ноября 2007 г.

п/п

Наименование работы

Стоимость

1

Строительство индивидуального жилого дома




Проектные работы

50 000.00

Разработка грунта для устройства фундаментной плиты, устройство фундаментной плиты с устройством основания, изоляционные работы

445 000.00

Возведение основных конструкций дома, в том числе:

2 390 200.00

- сборка конструкций дома

- отделка фасада

- утепление и облицовка цоколя

Благоустройство придомовой территории

200 000.00

^ Итого (без НДС):

3 085 200.00

2

Устройство внутридомовых сетей, в т.ч.




Устройство внутридомовых сетей (сантехнические, электротехнические работы, внутридомовое газоснабжение)

400 000.00

^ Итого (в т.ч. НДС 18%):

400 000.00

3

Устройство внешних сетей




Устройство внешних сетей (вода и канализация, газоснабжение, электроснабжение)

110 000.00

Итого (в т.ч. НДС 18%):

110 000.00

Всего:

3 595 200.00

в т.ч. НДС 18%

77 796,61










^ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «СЛАВЯНСКИЙ»



ЖИЛОЙ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ

СЕРИЯ №8

ПАСПОРТ

008-2007ПС

© 000 «ДСК «Славянский» Отпечатано в России

Спасибо Вам за то, что Вы выбрали жилой одноквартирный дом производства Домо­строительного комбината «Славянский». При проектировании, изготовлении и строительст­ве жилых одноквартирных домов, наша компания постоянно улучшает качество и надеж­ность изготавливаемой продукции и ставит себе целью добиться полного удовлетворения Ва­ших запросов.

В этом паспорте содержатся основные сведения о конструкции, параметрах и харак­теристиках дома, сведения о сертификации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

Важные советы

Все технические характеристики и описания действительны на момент публикации данного паспорта. Так как улучшение качества и надежности продукции является нашей по­стоянной целью, мы сохраняем за собой право проводить изменения технических характери­стик в любое время без предупреждения и без обязательств со своей стороны.

Примите, пожалуйста, во внимание, что данный паспорт применим ко всем модифика­циям данной серии изделий, оборудованию и опциям. В результате в паспорте Вы можете найти описания к оборудованию, которое не установлено в Вашем доме.

При продаже дома, передайте пожалуйста настоящий паспорт следую­щему владельцу.

008-2007ПС

СОДЕРЖАНИЕ

  1. сведения об изделии 4

  2. назначение и основные характеристики 4

  3. базовая комплектация дома 5

  4. конструкция элементов дома и используемые в них материалы 6




  1. фундамент 6

  2. Наружные стены 6

  3. внутренние стены (межкомнатные перегородки) 7

  4. пол 1-го этажа 7

  5. перекрытия 7

  6. внутренняя лестница на 2-ой этаж 7

  7. Крыша 8

  8. Другие несущие элементы дома 8

  9. входная дверь 8

  10. блоки оконные и дверные балконные 8

  11. Крыльцо 8




  1. ^ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕСУРСОВ 8

  2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 9

  3. СЕРТИФИКАЦИЯ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА 11

^ ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФАСАДЫ ДОМА В ОСЯХ 1-4, А-Е 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФАСАДЫ ДОМА В ОСЯХ 4-1, Е-А 13

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАЗРЕЗ ДОМА А-А 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЛАН ФУНДАМЕНТА 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДОМА. НАРУЖНАЯ СТЕНА (вентилируемый фасад)16

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДОМА. НАРУЖНАЯ СТЕНА (декоративная
штукатурка) 17

^ ПРИЛОЖЕНИЕ 9. КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДОМА. ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДОМА. ПЕРЕКРЫТИЯ 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДОМА. КРОВЛЯ 20

^ ПРИЛОЖЕНИЕ 12. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 21
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconОоо «Астра фп», именуемое в дальнейшем Продавец
Ооо «Астра фп», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора Пащенко Л. А., действующего на основании Устава, с...

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconДипломный проект Тема: «Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности...
...

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconОоо «Продагроросс», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального...

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconДоговор № купли-продажи нефтепродуктов
Ооо «Альтаир плюс», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального директора Борисова Б. Г., действующего на основании Устава,...

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconАрбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Военный комиссариат города Санкт-Петербург, находящийся по адресу: 190121, Санкт- петербург, пр. Английский, д. 8/10

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconГодовой отчет
Открытое акционерное общество «Ювелирный магазин «Изумруд», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в процессе приватизации постановлением...

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconМошенничестве ежемесячный сборник февраль 2008 содержание банки
Коммерсантъ Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), 18 февраля 2008 г., №026-p, С. 34 приложение "Коммерсантъ" Банк

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconПоложение о Технической Службе Санкт Петербург, 2005
Данное положение является основополагающим документом при создании и дальнейшем функционировании Технической Службы компании

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconМесто нахождения: город Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3 Почтовый...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

«2» ноября 2007 г г. Санкт Петербург ООО «Индивидуальное строительство», именуемое в дальнейшем iconМесто нахождения: город Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3 Почтовый...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
edushk.ru
Главная страница