Акционерное Общество «Управление единого




Скачать 105.14 Kb.
НазваниеАкционерное Общество «Управление единого
Дата публикации27.03.2016
Размер105.14 Kb.
ТипДокументы
edushk.ru > Право > Документы
Договор №48

г. Железнодорожный от 30 сентября 2005 г.

Открытое Акционерное Общество «Управление единого заказчика», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Чернухи Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны и ООО «Вента», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Миронова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих
материалов и материалов, поставленных ^ Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить
работы по прокладке головного участка теплотрассы по адресу: ул. Пионерская, корп. 2, г.
Железнодорожный (далее объект) по тех.условиям к жилому дому № 2а ул. Автозаводская.

1.2. Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика строятся в соответствии с
действующим законодательством, настоящим Договором и приложениями к нему.

^ ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по настоящему договору ориентировочно составляет 2195005,32 руб.
(Два миллиона сто девяносто пять тысяч пять рублей 32 копейки) в соответствии с утвержденной
сметой (Приложение 1) в текущем уровне цен - сентябрь 2005 г. с учетом НДС 18 %, и уточняется в
зависимости от фактически выполненного объема работ.

2.2. При расчете стоимости работ на момент их выполнения применяются
текущие коэффициенты перерасчета стоимости, разработанные МОГЭ. При превышении
стоимости материалов, изделий, стоимости эксплуатации машин и механизмов, автотранспорта
сверх заложенных в коэффициентах перерасчета сметной стоимости, Заказчик компенсирует
Подрядчику эти затраты дополнительно, при предъявлении обосновывающих документов.

2.3. Дополнительный объем работ, выявленный в процессе выполнения заказа, определяется
письменным соглашением сторон и оплачивается по соглашению между Подрядником и
Заказчиком.


^ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  1. Подрядчик приступает к работе в течение 5 дней, после получения утвержденной и
    согласованной в установленном порядке проектно-сметной документации и поступления
    авансовых платежей на расчетный счет Подрядчика. Срок выполнения работ: 60 календарных
    дней с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.

  2. Все необходимые отдельные изменения в производстве работ, которые могут повлиять на
    продолжительность строительно-монтажных работ, должны производиться по согласованию сторон
    в письменной форме.

^ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

  1. Для приобретения материалов Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика
    аванс в размере 2035947,85 руб. (Два миллиона тридцать пять тысяч девятьсот сорок семь рублей
    85 коп).

  2. Дальнейшие расчеты за выполненные работы Заказчик производит с учетом ранее
    выплаченного Подрядчику аванса перечислением финансовых средств на расчетный счет
    Подрядчика по мере выполнения работ в течении 10-ти банковских дней после подписания актов
    «Ф-2» и «Ф-3».

4.3. За выполнение функции Заказчика размер оплаты ОАО «Управление Единого
Заказчика» составляет 3,2% от стоимости выполненных работ.

. . ' ;

^ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

щ

Для выполнения условий настоящего Договора Подрядчик обязан:

5.1. Своими силами и средствами выполнить все строительно-монтажные работы в срок и с
качеством, соотвествующим условиям настоящего Договора, требованиям СНиП и действующем законодательства РФ.

  1. Своими силами и за свой счет выполнить на строительной площапке все временные
    сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

  2. Обеспечить соблюдение на строительной площадке и в других местах, в которых
    будут производиться работы по настоящему Договору правил охраны труда и техники безопасности, а
    также нести ответственность за выполнение природоохранительных мероприятий.

5.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование,
конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов
оборудования и изделий, поставленных Заказчиком.

5.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и
обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

5.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней
территории.

  1. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством
    ойэекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и
    оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы,
    изделия, конструкции, временные здания и, сооружения и другое имущество.

  2. Согласовать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками и нести
    ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору его
    Суб подрядчикам и.

  3. Осуществить производство работ строго в соответствии с проектной документацией. Любые
    изменения проектной документации допускаются только с согласия Заказчика, изложенного в
    письменной форме, и отражаются в проектной документации.




  1. Подрядчик несет перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством
    полную ответственность в случае повреждения по вине Подрядчика объекта работ или объектов и
    коммуникаций в пределах строительной площадки, где будут производиться работы по
    настоящему Договору.

  2. Осуществлять входной контроль за качеством поставляемых для работ материалов,
    конструкций и комплектующих изделий, гарантировать их соответствие проектным
    показателям, российским стандартам и предоставить соответствующие сертификаты,
    паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  3. Сдать готовый объект в эксплуатацию в установленном порядке.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих
статьях настоящего договора.

^ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для обеспечения выполнения условий настоящего Договора Заказчик обязан:

  1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах до
    начала производства работ по согласованному сторонами графику.

  2. В период строительно-монтажных работ совместно с Подрядчиком определять объемы
    выполненных работ и подписывать соответствующие акты «Ф-2» и «Ф-3».




  1. Своевременно производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке,
    предусмотренном, в п. 4 настоящего Договора.

  2. Заказчик ведет технический надзор за выполнением работ, подписывает акты на
    скрытые работы, акты поузловой сдачи и акты дополнительных работ без которых невозможна
    нормальная эксплуатация объекта.

^ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Работы производятся в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, СНиП,
ТСН ОВК-2000 МО.

  1. Приемка выполненных работ производится ежемесячно путем подписания актов
    приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме
    КС-3.

  2. В случае если Заказчиком или эксплуатирующей организацией будет обнаружено
    несоответствие выполненных работ проекту, Подрядчик своими силами без увеличения сроков
    сдачи объекта и стоимости работ обязан в согласованные сроки переделать эти работы для
    обеспечения их надлежащего качества.

  1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по
    отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней размеров и
    соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свои счет.

  2. По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и
    каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных
    работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительных
площадках и вновь построенных коммуникаций в течках подключения осуществляет Подрядчик.

7.7. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования
и принимает участие в комплексном его опробовании.

  1. Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж, находится на
    ответственном хранении Подрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приемке его для
    комплексного опробования, Подрядчик обязан обеспечить сохранность, этого оборудования. В случае
    его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

  2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности
    отдельных, ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается
    трехсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов
    освидетельствований скрытых работ, совместно с эксплуатирующей организацией.




  1. Дополнительные работы, выявившиеся в процессе выполнения работ по цанному
    договору, оформляются актами и дополнительными сметами.

  2. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени
    совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор
    и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия
    используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной
    документации.

  3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ
    в любое время в течение всего периода строительства.

  4. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения Актов формы №2 подписывает их и
    возвращает Подрядчику или передает ему мотивированный отказ в приемке этапа работ. В случае
    мотивированного отказа стороны составляют двухсторонний акт с перечислением замечаний,
    способов и сроков их устранения, и сроков оплаты этапа.

  5. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех
    обязательств, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с действующим
    Законодательством.

  6. При завершении работ в целом по объекту Подрядчик письменно за 5 дней извещает
    Заказчика и представляет ему комплект технической документации с гарантией соответствия объекта
    представленной документации, нормам, регламентирующим возведение подобного рода объектов и Акт
    сдачи-приемки объекта.

  7. В случае обнаружения в ходе приемной комиссии недоделок и дефектов, сторонами
    составляет трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения совместно с
    эксплуатирующей организацией.

После устранения недоделок и подписания Акта сдачи-приемки Объекта приемной комиссией, Заказчик в десятидневный срок производит окончательный расчет за сданный объект.

^ ГАРАНТИИ Подрядчик гарантирует:

  1. Выполнение всех работ в полном объеме, и в сроки, определенные условиями настоящего
    Договора.

  2. Качество выполнения работ в соответствии с технической документацией и
    действующими

строительными нормами и правилами.

  1. Гарантийный период на выполненные работы (материалы, оборудование) составляет 12
    месяцев, считая от даты приемки всего объекта в эксплуатацию приемочной комиссией,

  2. Если в течение гарантийного периода в выполненных работах или смонтированном
    оборудовании будут выявлены дефекты, стороны составляют 2-х сторонний акт с перечислением
    выявленных дефектов и согласуют сроки и способ их устранения. Подрядчик по указанию
    Заказчика должен в согласованный срок и за свой счет произвести ремонт, замену материалов и
    устранения дефектов. При этом гарантийный срок продлевается на время, требуемое для устранения
    недоделок, а на вновь установленные узлы, агрегаты и конструкции гарантийный срок начинается
    с даты их принятия в эксплуатацию по Акту.

  3. Гарантийный ремонт не производится, и иные требования не подлежат удовлетворению в
    случае, если дефекты возникли в результате нарушения эксплуатирующей организацией правил
    эксплуатации,



^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ

  1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с
    действующим Законодательством РФ.

  2. В случае, если Заказчик по своей инициативе приостановит действие Договора на-
    одном из этапов работ, то возмещает Подрядчику понесенные затраты, связанные с выполнением
    условий настоящего Договора.

^ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

^ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи
    с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении
    настоящего Договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

  2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
    решению в Арбитражном суде.

^ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора может осуществляться по инициативе одной из сторон, если другая нарушает свои обязательства по настоящему Договору. Нарушение обязательств фиксируется в письменной форме, договор Подряда расторгается в установленном порядке.

12.2. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею

убытки.

^ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
    оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Указанные изменения, дополнения и
    приложения к Договору являются его неотъемлемой частью,

  2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
    силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, третий для Администрации г. Железнодорожного,

  3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторон и действует до момента
    окончания работ, предусмотренных в нем.

^ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК:ОАО«Управление Единого Заказчика» ПОДРЯДЧИК: ООО «Вента»




143986 М.О. г. Железнодорожный

ул. Саввинское шоссе дом 4/1

в филиале «Железнодорожный»

зао КБ «Гута-Банк» г. Железнодорожный

Банк получателя: ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги

Р/с

г.Москва

1926

716

501201001

ЧЕРНУХА С.А.

143968, М.О., г. Реутов, ул. Некрасова, д. 12

Р/с 40702810900010000072

в Балашихинском филиале ОАО МКБ

«Замоскворецкий» в г. Балашиха


00000636

500101001 {(МИРОНОВ Е.В.
ОАО МКБ «Замоскворецкий» г. Москва


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Акционерное Общество «Управление единого iconАкционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий"
Огрн 1026701421163 (свидетельство имнс россии по Промышленному району г. Смоленска от 22. 07. 2002г.)

Акционерное Общество «Управление единого iconСтатья Сфера применения и правовое положение общества Открытое акционерное...
Открытое акционерное общество «Технопарк ргу» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской...

Акционерное Общество «Управление единого iconГодовойотч ё т
Открытое акционерное общество «Специализированное управление подводно-технических работ №10» более 40 лет осуществляет строительство...

Акционерное Общество «Управление единого iconАкционерное Общество «Специализированное управление-90»
Информация содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Акционерное Общество «Управление единого iconПояснительная записка Открытое акционерное общество Зареченское Управление малой механизации
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное Общество «Управление единого iconРешение 2 Список использованной литературы 4 Условие задачи Открытое...
Открытое акционерное общество «Холод России» обратилось в юридическую консультацию со следующим вопросом

Акционерное Общество «Управление единого iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерное специализированное...
Открытое акционерное общество «Акционерное специализированное предприятие «Отделстрой-1»

Акционерное Общество «Управление единого iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерное специализированное...
Открытое акционерное общество «Акционерное специализированное предприятие «Отделстрой-1»

Акционерное Общество «Управление единого iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерное специализированное...
Открытое акционерное общество «Акционерное специализированное предприятие «Отделстрой-1»

Акционерное Общество «Управление единого iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество «Акционерное специализированное...
Открытое акционерное общество «Акционерное специализированное предприятие «Отделстрой-1»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
edushk.ru
Главная страница